Travaux impayé

Sujet (Cloturé) initié par yan, il y a 5 ans - 2316 vues

Bonjour, J'ai fait des travaux important chez une personne . Le 10 juillet celui ci ma dit d'arrêter car il venait en vacances avec sa famille . Nous avions rendez vous le vendredi à 12 h mais il n est jamais venu .Il faut savoir que je vis à 800 km et que je logeais dans une autre de ses maisons . Donc il a voulu que je quitte les lieux pour le 10/07. Sur le devis aucun délai pour les travaux. J ai fait les priorités comme la peinture intérieure pour qu il puisse emménager tous ses meubles . Apres discussion avec l'intermédiaire d'un ami anglais puis via la secrétaire du propriétaire on finit par trouver un compromis revenir fin septembre pour finir les travaux ( travaux restant offert )... Et finir les volets extérieur , dû au forte chaleur prise de retard pour la peinture ( autre devis extérieur) . Il est d'accord mais après quelques semaines de relance pour pouvoir y aller , il trouve l'excuse qu il fallait aussi que je peigne i les fenêtres alors qu il ne voulait que les faire en octobre ou année prochaine.( le prix des fenêtres ne sont sur aucun devis que ce soit pour l'extérieur ou intérieur)
Fatigué par des explications qui n'en finissent pas après un dernier courrier en lui expliquant qu il n'y a pas les fenêtres et quand donnant un premier acompte il était d'accord avec les devis . La plus de nouvelles , donc je lui propose un prix mais toujours pas de nouvelles . Cela fait 4 mois que j attends , j ai perdu des chantiers car il était prévu que je reparte chez lui et de plus une grande partie de mes outils sont chez lui donc je ne peux pas travailler ( à plusieurs reprises je lui explique qu'il me faut mon matériel j' en ai besoin pour travailler ...).J'ai les dettes qui s'accumulent et l'ambiance familiale qui se détériore ... Je suis au bout du rouleau et si je veux prendre un avocat je n'en ai pas les moyens ...Alors je fais quoi ??
Merci de votre aide ...
Cordialement