Litige avec artisan

Sujet initié par lucius, il y a 2 ans - 1333 vues

Bonjour,

j'ai signé un devis avec un artisan pour la main d'oeuvre de larénovation de ma sdb.
le devis ne comporte pas de date de début ni de fin de chantier et ne détaille pas les coûts par prestation (tarif global).
Il est convenu 3 versement : 30% en début de chantier, 40% à mis parcours 'avec accord du client' et solde en fin de chantier
Après une semaine de présence totalement sporadiques (annulations, modifications, retards et départs avancés incessants, ainsi qu'un premier acompte de 30% versé au début, l'artisan réclame le second versement.

Le retard des travaux me parait tel que je refuse tout d'abord de le verser (notamment le wc n'est même pas installé!) , mais il revient le lendemain pour seulement poser le wc et je consens donc (bêtement) à verser 90% de ce second acompte.

je n'ai aucune facture relative aux acomptes versés

sitôt le chèque reçu, l'artisan s'absente puis ne revient pas, m'envoie un email me reprochant le manque de 10% et demande ce versement pour condition de son retour
le essais de contacts ne donnent rien si ce n'est qu'il me rend responsable de ses modifications d'emploi du temps, joint une liste relativement imaginaire des tâches effectuées et conditionne nouvellement son retour à un versement correspondant à 20% supplémentaires soit 80% au lieu des 60% prévus à mi chantier.

Je lui envoie rar de mise en demeure de réintégrer le chantier
listant les taches effectuées, demandant d’indiquer une date de fin de travail et de communiquer les prestations couvertes par son assurance décennale (qui apparemment fait défaut pour la plomberie)

Il ne reconnait aucun manquement, ne communique aucun document et conditionne son retour à une -encore- nouvelle demande de règlement: le solde du second acompte majoré de 40 € par jour de retard à compter d'une date arbitrairement définie, puis une fois cette somme versée, un paiement journalier d'1/4 du solde.

j' envoie un rar constatant la résolution du contrat, lettre qu'il ne va pas chercher

Ensuite: constat d'huissier pour mettre dans le marbre l'état du chantier à cet instant,
puis tentative de conciliation avec conciliateur qui n'aboutit pas.

Ensuite: contacts avec autres prestataires (et découverte de nombreuses mal façons!) et contrat avec autre prestataire pour terminer le chantier (qui s'est révélé être aussi défaillant mais c'est une autre histoire!!)

Je pense donc remplir une requête de saisine du tribunal et ma question est la suivante: avec ces reproches de ne pas communiquer son assurance décennale, ni les factures et d'avoir abandonné le chantier dans les conditions décrites voire d'être responsable de mal façons (mais aucune expertise)
que puis-je réellement demander en principal et sur quel fondement? la différence qui a du être payée pour terminer le chantier? le remboursement de l'argent versé? ou autre?

en accessoire des dommages et intérêts liés au frais ainsi qu'un préjudice d'agrément? (pas de douche ni wc pendant des mois...)

Merci bcp par avance pour vos lumières

Luc